就建築學專業而言,設計方案包含了各專業的內容。比如平面布局、空間關系、交通流線、面積指標等內容,都是建築專業自己解決的問題;柱網布置和結構選型是結構類的內容;設備的類型及其機房和管道的布置屬於設備電氣專業的範疇。
以下面這個為例:
2005年6月10日,上海某房地產開發公司(簡稱A公司)與浙江某建築工程公司(簡稱B公司)簽訂施工合同,約定由B公司對A公司投資開發的某酒店項目進行總承包..
2005年6月10日,上海某房地產開發公司(簡稱A公司)與浙江某建築工程公司(簡稱B公司)簽訂施工合同,約定由B公司對A公司投資開發的某酒店項目進行總承包..
承包範圍為地下二層、地上二十四層的土建、采暖、給排水等工程項目。其中玻璃幕墻專業工程由A公司直接承包,工期為2005年6月26日至2006年2月30日,工程款按工程進度支付。
同時約定乙公司在專業玻璃幕墻工程施工中履行配合義務,甲公司按專業玻璃幕墻工程竣工結算價款的3%向乙公司支付總承包管理費。
該玻璃幕墻工程由江蘇某專業玻璃幕墻施工單位(C公司)施工。在施工過程中,當總承包工程已經完工時,由於C公司自身的原因,玻璃幕墻工程不僅延期,而且完工後的工程也存在很多質量問題。
甲公司多次督促乙公司履行總承包管理義務,丙公司履行專業施工合同約定的要求,均未果。乙公司為第壹被告,丙公司為第二被告,故向法院提起訴訟,訴訟請求有三項。
(1)請求判令第壹被告、第二被告* * *共同承擔因工期延誤給原告造成的實際損失和預期利潤。
(2)請求第壹被告、第二被告共同承擔質量修復義務。
(3)請求判令兩被告承擔本案訴訟費和財產保全費。
律師解答:這是壹個典型的業主直接合同導致工程延期和質量問題的案例。本案事實清楚,爭議的焦點是B單位是否有總承包管理責任。
既定事實。
1.業主直接承包玻璃幕墻工程,與C公司簽訂施工合同..
2.B公司收取總承包管理費。
3.C公司不履行合同導致工程延期和質量問題。
對於焦點問題,即B單位是否有總承包責任。
1公司與BC公司之間不存在合同關系,總承包管理費由A公司支付,由此事實可以得出C公司對A公司而非B公司負有直接責任的結論..
2、AC單位玻璃幕墻工程施工合同約定B單位應履行施工配合義務,這是違法的,因為合同雙方未經同意無權設定第三方的權利和義務。
3.如乙單位按照甲單位施工合同的約定收取總承包管理費,應視為其已認可並同意甲單位設定的權利義務,從而通過事實履行在三方之間形成特殊的合同關系。
4.值得註意的是,AC公司的施工合同將乙單位的義務設定為:對玻璃幕墻專業工程履行施工配合義務,但“施工配合義務”與總承包管理義務是兩個不完全壹致的概念。前者只負責施工工作,後者不僅負責施工配合還負責總承包管理和責任。
5.AC單位設定由A單位支付、B單位收取的“總承包管理費”,與AC設定並經B單位認可的相應義務“施工配合義務”相對應,如果兩者表述有差異,應認為“總承包管理費”是費用,而“施工配合義務”是B單位的合同權利、義務和責任。
如果不是因為乙方履行“施工配合義務”的過錯,乙方將不承擔總承包管理的責任,因為該責任並未設定在乙方同意並認可的其義務條款中。
因此,應決定如下。
1,判決丙單位承擔因工期延誤造成的實際損失和預期利潤,駁回對乙單位的訴訟請求..
2.判決丙單位承擔質量修理義務,駁回對乙單位的訴訟請求。
3.判決丙單位承擔本案訴訟費和財產保全費用,駁回對乙單位的訴訟請求。
需要註意的是,由於作為業主的丙單位直接承包的施工手冊工程存在工期延誤和質量問題,乙單位可以就此向甲單位提出施工索賠。
索賠的內容包括。
1,要求其順延工期。
2.要求承擔因工期延誤造成的壹切經濟損失。
3.要求責令C單位返工,達到工程建設和設計標準。
4.保留進壹步索賠的權利。
綜上所述,就建築工程而言,在事故發生後進行責任歸屬時,更應保證質量,維護被侵害權益的利益。建築工程的質量很重要。
歷史悠久,民族文化燦爛,有265,438+034,000多名能歌善舞,勤勞勇敢的瑤族人民。瑤族世代生活在我國南方廣西、湖南、雲南、廣東、江西、海南等省的山區,是典型的南方山地民族。這裏雨量充沛,森林茂密,自然資源豐富,還有獨特的植物、動物、礦產等資源。比如被譽為“綠色寶庫”的江華瑤山,被譽為廣西最大的天然植物王國和“杉木之鄉”的錦繡大瑤山...
瑤族有自己的語言,屬於